Algemene verkoopsvoorwaarden

Onze algemene verkoopsvoorwaarden : Toepasselijkheid : elke offerte, bestelling, levering, en  herstelling, verhuur, ter beschikking stelling of elke andere opdracht of dienst, hierna kortweg genoemd ‘contract’, geleverd door de verstrekker, hierna kortweg genoemd ‘leverancier’, rechtstreeks of onrechtstreeks geleverd, verstrekt of ter beschikking gesteld aan een gebruiker, hierna kortweg genoemd ‘klant’ gebeurt steeds volgens deze algemene verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking hierop dient schriftelijk bevestigd te worden en ondertekend door de directie.  Nietigheid : De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg hebben. De andere bepalingen blijven volledig en onverkort van toepassing. een verantwoordelijke.Ontbinding : elke contractbestelling  is onherroepelijk. Indien de klant weigert de levering in ontvangst te nemen heeft de verkoper de keuze ofwel de klant hiertoe gerechtelijk te dwingen ofwel schadevergoeding te eisen. Terugname : Geen enkele terugname zal verricht worden zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Betaling : tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd op de respectievelijke bon zijn Oonze contracten zijn  steeds netto contant betaalbaar op de vervaldag. De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten en kosten.  Alle buitenlandse bankkosten zijn ten laste van de klant. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 1002000 EuroBef verhoogd met 185 Euro inningskosten voor Belgische klanten of 500 Euro voor buitenlandse klanten. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest op gelijk aan 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. In zulks geval kan de leverancier eenzijdig beslissen het contract onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning als ontbonden te beschouwen, het verkochte goed terug te halen bij de klant en schadevergoeding te eisen. Kredietwaardigheid : Indien de kredietwaardigheid van de klant een ongunstige wending neemt behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen, van de klant waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de klant ons geen voldoening schenkt hebben wij het recht het contract of een gedeelte ervan te annuleren, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de eis tot schadevergoeding. Schadevergoeding : bij niet uitvoering van het contract, ongeacht de reden, de oorzaak of de veroorzaker, heeft de leverancier het recht een schadevergoeding wegens vernietiging van het contract te eisen minimaal gelijk aan 15 % van de contractprijs verhoogd met de reeds gedane kosten van voorbereidingen, door de leverancier gedane orders of opdrachten aan derden, of andere kosten met betrekking tot het contract, van welke aard dan ook. Wisselrisico : Tenzij anders overeengekomen is Eelk wisselrisico is steeds ten laste van de klant. Eigendomsrecht : Ingeval van herstelling behoudt de leverancier een retentierecht op het herstelde goed tot betaling van het volledige bedrag van de herstelling, hoofdsom, intresten en kosten. Transport : Al onze prijzen zijn steeds ‘ex works’ af magazijn van de leverancier of door hem aangeduide plaats. De levering van de goederen wordt beschouwd te zijn geschiedt in de magazijnen van de leverancier, zelfs ingeval van levering franco naar een bestemming opgegeven door de klant. De goederen worden reizen steeds op risico van de klant. Alle goederen dienen afgehaald te zijn uiterlijk 1 maand na per gewone brief verstuurd bericht aan de klant dat de goederen klaar staan voor afhaling. De leveringstermijn kan niet als een uitdrukkelijke verbintenis beschouwd worden, laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot weigering, noch tot schadevergoeding.  Bewaargeving : alle goederen toebehorend aan de klant en welke werden toevertrouwd aan onze diensten voor de uitvoering van een contract worden bewaard op risico van de klant, zonder dat wij op enigerlei wijze verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor hun slijtage, ontvreemding, beschadiging of vernieling, welke ook de oorzaak hiervan zij. Verhuur : Voor elke verhuur, consignatie of enigerlei andere ter beschikking stelling van goederen door de leverancier is de klant gehouden de goederen degelijk te verzekeren voor de bij de leverancier te bekomen waarde tegen diefstal, vrijwillige of onvrijwillige beschadigingen, brand en andere te voorziene of onvoorziene risico's, alsook de risico's van uitbating, gebruik of ter beschikking stelling van het goed aan derden en / of gebruikers. Garantie : Onze garanties zijn uitsluitend deze geboden door de fabrikant binnen de grenzen door deze laatste omschreven, bij gebrek hieraan wordt geen garantie verleend tenzij schriftelijk anders overeengekomen. klachten : alle klachten dienen schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 14 dagen na de factuurdatum of de leveringsdatum, welke ook eerst moge komen, na deze termijn worden de klachten niet meer aanvaard. Betwistingen : als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. ( Belgische Arbitrage Instelling ) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge ( tel 050-32.35.95 en fax 050-31.37.34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Additional or less works and costs,
change of materials

travaux en plus et travaux en moins, modification de matériaux

Mehr- und Wenigerarbeiten,
Änderung von Materialien

  meer en minwerken,
wijziging van materialen

Euro

 Hourly wage of a supervisor   

coût salarial horaire d'un chef de chantier:

 Stundenlohnkost für einen Baustellenleiter:

 Uurloonkost voor een werfleider

 40.00 euro
 Hourly wage of a worker  coût salarial horaire d'un ouvrier   Stundenlohnkost für einen Arbeiter:  Uurloonkost voor een arbeider 35.00 euro
Moving costs from and to the site per hour and per worker starting from the office to the site and back to the office frais de déplacement - a partir de l'entrepreneur jusq'au retour au bureau de l'entreprener - au chantier par heure et par personne, pas par kilometre.  Reisekosten hin und zurück zur Arbeitsstelle pro Stunde und pro arbeiter. Die Reisekosten werden pro Stunde, nicht pro Kilometer berechnet, unter Berücksichtigung der normalen Reisekosten, und dies gerechnet ab der Abfahrt bei Ameco bis zum Augenblick der Ankunft zurück bei Ameco.  Verplaatsingskosten heen en terug naar de werf per uur en per persoon. De verplaatsingskosten zullen per uur, niet per kilometer aangerekend worden waarbij rekening wordt gehouden met normale verplaatsingstijden, en dit gerekend vanaf het vertrek van Ameco tot het tijdstip van aankomst terug bij Ameco   40.00 euro
Cost of lodging and food abroad at the expense of the customer frais de logement en etranger en regie  Hotel und verblijfskosten ausland in regie  Verblijfskosten in het buitenland  in regie, ten laste van de klant Regie

                      

Warranties - Garantie - Garantie - Garanties

Days - jours
 Tages - Dagen

De garantie is toepasselijk in de hieronder vermelde hiërarchische volgorde op de onderscheiden delen en werken van de contract volgens toepasselijkheid.
De opdrachtgever dient het goed te onderhouden als een goede huisvader
 
Elke schade die voortvloeit uit onecht gebruik, vandalisme, normale slijtage of het gebrek aan onderhoud en technische of andere supervisie door de klant is uitdrukkelijk uitgesloten van garantie.

uitgesloten van garantie

Alle  materialen en werkuren die beschouwd worden als deel uitmakend van een normaal onderhoud en toezicht van technische of andere aard, zoals voorzien door de wet of door het maatschappelijk gebruik, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot ; controle, herstelling, en vervanging van bevestigingen, niet dragende of niet essentieel voor de stabiliteit van de constructie, electrische bedrading, lampen, enz

uitgesloten van garantie

BASIS CONSTRUCTIES
Stalen draagstructuren

1800

HARDE DRAGENDE ELEMENTEN
elementen in staal, hout, polyethylene of polyester met een essentiele dragende functie in de constructie

720

FLEXIBELE DRAGENDE ELEMENTEN
elementen in touw of riem met een essentiele dragende functie in de constructie

360

Andere softfun componenten, spelelementen en obstacles op een vaste wijze bevestigd aan of in de constructie

360

Andere softfun componenten, spelelementen en obstacles niet bevestigd aan of in de constructie

180

Alle electronische, electrische en mechanische onderdelen van bekende en identificeerbare fabrikanten, andere dan Ameco, en gedekt door een originele garantie door de fabrikant.

fabrikants garantie

Alle andere electronische, electrische en mechanische onderdelen

90

Opblaasconstructies en springkastelen
( uitgezonderd motor hiervoor )

180

veren en oppervlaktes waarop gesprongen wordt van trampolines

0

 Netten en touwen

0

 Balletjes voor het ballenbad,

0

 Grote ballen en andere opblaasbare vormen

0

Decoraties

0

 Andere elementen

0

De werkuren voor alle werken gedekt door de bovenstaande garantiebepalingen

gelijk aan materialen

De transportkosten voor alle materialen gedekt door de bovenstaande garantiebepalingen

gelijk aan materialen

De verplaatsingskosten, reiskosten, hotel en verblijfskosten voor alle werken gedekt door de bovenstaande garantiebepalingen

Benelux 90
Rest 0

 

Aannemingsvoorwaarden

1.       plannen, beschrijvingen en toepasselijke documenten

De werken dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig de beschrijving in bijlage, opgemaakt door de aannemer,  Volgende documenten maken deel uit van de huidige offerte. Bij betwisting of tegenspraak geldt enkel de hiërarchische volgorde van de op de aanneming betrekking hebben documenten zoals hieronder opgesomd

q       Offerte

q       Aannemingsvoorwaarden

q       Algemene verkoopsvoorwaarden

q       Beschrijving

q       Plannen

 

De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van in bovenvermelde documenten kan in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg hebben. De andere bepalingen blijven volledig en onverkort van toepassing.

2.       Verplichtingen van de aannemer

De aannemer zal de werken uitvoeren met bekwaam personeel en eventueel ervaren onderaannemers.

De opdrachtgever heeft steeds het recht de werken te controleren en de niet-conforme materialen of uitvoeringen te weigeren. De aannemer neemt alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid op de werf te verzekeren.

De aannemer zal niet instaan voor schade die voortvloeit uit de eenvoudige toepassing van art 544 B.W.

 

De aannemer is aansprakelijk voor :

·          De zichtbare gebreken die worden vastgesteld bij de voorlopige oplevering ;

·          De verborgen gebreken die zich manifesteren in de waarborgperiode tussen voorlopige en definitieve oplevering en welke de stabiliteit van de speeltuin niet in het gedrang brengen. De termijn gedurende dewelke de vordering moet worden ingeleid bedraagt drie maanden na de vaststelling van het verborgen gebrek door de opdrachtgever.

·          Na de definitieve oplevering blijft de aannemer derhalve enkel aansprakelijk voor ernstige bouwgebreken, en dit met uitsluiting van elke andere aansprakelijkheid voor welke gebreken ook, zowel zichtbare als verborgen.

3.       verplichtingen van de opdrachtgever

Alle berekeningen en bestekken werden opgemaakt voor uitvoeringen en werken in normale omstandigheden voor wat betreft uitvoeringstermijn, werkterrein, materiaal, plaatsing, funderingen, werkgelegenheid, weersomstandigheden, enz. De opdrachtgever zal de aannemer de juiste en de nodige inlichtingen verstrekken voor de juiste inplantingen van de speeltuin. Deze moeten door hem goedgekeurd worden voor de aanvang der bouwwerken. Bij ontstentenis hiervan, wordt de aanvang der bouwwerken aanzien als goedkeuring door de opdrachtgever van de doorgevoerde inplanting. De opdrachtgever draagt, minstens op burgerrechterlijk vlak alle aansprakelijkheid voor verkeerde informatie voor wat betreft het bestaan en de juiste ligging van alle nutsvoorzieningen. De bewijslast voor de ontheffing van de aansprakelijkheid van de opdrachtgever berust op zijn schouders.

 

De werken zullen slechts dan kunnen aanvangen als de opdrachtgever ervoor zorgt dat ;

 

·          De ruimte waarin de speeltuin dient geplaatst te worden winddicht is,

·          Alle voorafgaande werken in de ruimte waarin de speeltuin dient geplaatst te worden afgewerkt zijn,

·          De vloer in de ruimte waarin de speeltuin dient geplaatst te worden vrij, egaal en droog is,

·          Een afscheiding van de werf tegenover de rest van het gebouw teneinde stof en lawaaihinder tot een minimum te beperken. Anderzijds zal de firma AMECO eveneens trachten lawaai en stofhinder tot een minimum te beperken, doch zal ten allen tijden zijn werkzaamheden moeten kunnen voortzetten.

 Tijdens de werken zal de opdrachtgever zorgen voor ;

·          ononderbroken elektriciteit, zijnde minimum 2 stopcontacten van 16 ampère.

·          Een temperatuur in de ruimte waar de speeltuin dient geplaatst te worden niet lager dan 12 graden celcius

·          Een vlotte toegang tot het gebouw tussen 0600 uur en 2200 uur, en dit zowel voor arbeiders als voor de toelevering van materialen.

·          Voldoende verlichting in de ruimte waar de speeltuin geplaatst dient te worden.

·          Aangepaste sanitaire voorzieningen voor de arbeiders van Ameco.

·          Een afsluitbare ruimte waar gereedschappen en materialen ’s nachts opgeborgen kunnen worden.

 

Hij zal de hem gevraagde goedkeuringen van plannen en materialen binnen de kortst mogelijke tijd aan de aannemer bezorgen, zoniet kan de uitvoeringstermijn evenredig verlengd worden.

 

De opdrachtgever verleent afstand van verhaal ten opzichte van de aannemer voor eventuele schade aan het gebouw, zijn inboedel en immateriële schade en dat tot op het ogenblik van definitieve aanvaarding.

 

De partijen komen overeen dat het toezicht der werken zal uitgeoefend worden door de aannemer.

4.       prijs

Prijsherziening is voor deze overeenkomst normaal niet van toepassing. Onderstaande prijsherzieningsformule is enkel van toepassing indien de werken door omstandigheden slechts 6 maanden na ondertekening van huidige overeenkomst kunnen aanvangen.

Alle prijzen worden aangepast overeenkomstig de herzieningsformule toegepast door het ministerie van openbare werken, zoals volgt : P = P ( a s/S + b i/I + c )

 

Waarin :

P = de herziene prijs

S en S index gebaseerd op het gemiddelde loon van een gekwalificeerd arbeider van zone 1, waarbij de s de index is van de maand waarin de werken worden uitgevoerd en S de index van toepassing 10 dagen voor de datum van huidig contract.

I en I index der bouwmaterialen, waarbij i de index is van de maand der uitvoering en I deze van toepassing in de maand voor huidige overeenkomst.

A = parameter voor de lonen

B = parameter voor de materialen

C = parameter voor het gedeelte van de prijs dat niet aan herziening onderhevig is.

 

Alle meerwerken die in de loop van de werkzaamheden opgegeven worden, worden beschouwd als zijnde opgegeven op de dag van huidige overeenkomst. Dezelfde herziening zal worden toegepast als hierboven beschreven.

5.       betalingsvoorwaarden

Wij verwijzen naar de algemene verkoopvoorwaarden, onverminderd het recht van de aannemer om de werken stil te leggen en / of een evenredige verlenging van de uitvoeringstermijn in te roepen. De opdrachtgever mag de gebouwen niet vervreemden, of hoe dan ook bezwaren, noch ze in gebruik nemen zolang alle verschuldigde bedragen ( contractprijs, herziening, min- of meerwerken, eventuele interesten, enz ) niet betaald werden.

6.       uitvoeringstermijn

De termijn van werkbare dagen waarover de aannemer beschikt om de werken uit te voeren wordt gerekend vanaf de tussen partijen formeel overeengekomen aanvangsdatum op voorwaarde dat de bouwtoelating bekomen werd en hiervan kopie aan de aannemer bezorgd werd en dat het terrein en de toegang ertoe ter beschikking van de aannemer gesteld werden. Indien op de formeel afgesproken aanvangsdatum deze voorwaarden niet vervuld zijn, moetenpartijen een nieuwe formele aanvangsdatum overeenkomen. Het door de aannemer uitvoeren van bepaalde werken voor de formele aanvangsdatum doet geen afbreuk aan het principe dat de termijn gerekend wordt vanaf de formeel overeengekomen aanvangsdatum. Bovendien zal de uitvoeringstermijn kunnen worden verlengd en/of achteruitgesteld met de duur van de bestelde meerwerken en/of veranderingen, conferatuur het een en ander van artikel 9.

Slechte weersomstandigheden en gevallen van overmacht ( staking, betwistingen met de overheid, buren, nutsbedrijven, onmogelijkheid van bevoorrading van bepaalde grondstoffen, enz... ) zijn redenen voor de schorsing en evenredige verlenging van de uitvoeringstermijn en dit van rechtswege. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoeringstermijn te verlengen en/of achteruit te stellen afhankelijk van achterstallige betalingen door de opdrachtgever. Deze achterstallige betalingen geven aanleiding tot het verlengen van de uitvoeringstermijn in het voordeel van de aannemer zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

7.       meer en minwerken, wijziging van materialen

Alle niet voorziene meerwerken zullen het voorwerp uitmaken van afzonderlijke overeenkomsten tussen partijen, zowel wat betreft de prijs als eventuele termijnverlenging. Indien de opdrachtgever zou beslissen een gedeelte der aan de aannemer opgedragen werken niet uit te voeren of deze zonder het akkoord van de aannemer, aan een derde wil opdragen, verbindt hij zich ertoe de aannemer te vergoeden voor zijn hiervoor veroorzaakte derving van winst en delging van algemene onkosten. Deze clausule is enkel van toepassing indien het totaal der minwerken meer dan 20 % van de totale contractwaarde zou overschrijden. In gevallen van overmacht zoals faillissement van de leverancier, te lange leveringstermijn, het uit productie nemen van een bepaald materiaal, enz. is het de aannemer toegelaten andere materialen aan de opdrachtgever voor te stellen mits deze evenwaardig zijn.

 

Voor alle meerwerken en interventies zullen de kosten aangerekend mogen worden zoals vermeld in de algemene verkoopsvoorwaarden ;

De hierboven vermelde prijzen zullen  herzien worden overeenkomstig de in artikel 3 van onderhavig contract vermelde bepalingen.

8.       wijzigingen in de solvabiliteit der partijen

 Wanneer zich tijdens de uitvoering der werken zware feiten zouden voordoen, die wijzen op een slechte of verslechterde financiële toestand van de aannemer, kan de opdrachtgever hetzij bijkomende waarborgen eisen, hetzij de werken schorsen of het contract verbreken. Als dusdanige feiten worden ondermeer aanzien : achterstal bij de rijksdienst voor sociale zekerheid, belangrijke achterstand bij het betalen van vervallen rekeningen, staking van betaling, geprotesteerde wissels, beslag op bankrekeningen of tegoeden, weigering van kredietverzekering en dgl.

Anderzijds heeft ook de aannemer het recht soortgelijke maatregelen te treffen en bijkomende zekerheden van de opdrachtgever te eisen, wanneer uit soortgelijke feiten als de hierboven aangehaalde zou blijken dat de solvabiliteit van de opdrachtgever is aangetast.

9.       voorlopige en definitieve oplevering

De aannemer zal tijdens de werf op de plaats waar later de inkom voor de kinderen tot de speeltuin zal gemaakt worden op ooghoogte een werfaffiche aanbrengen die de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de opdrachtgever verkort weergeeft, en dit zonder enige afbreuk te doen aan onderhavige overeenkomst.

 

De opdrachtgever verbindt zich er uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk toe deze affiche niet te verwijderen, noch af te dekken of op enigerlei andere wijze aan het zicht te onttrekken. De opdrachtgever zal erop toezien dat genoemde affiche niet verwijderd, afgedekt of zelfs deels aan het zicht ontrokken wordt. Mocht dit tot gebeuren zal dit als aanvaarding en ingebruikname van de werf beschouwd worden en stelt onmiddellijk een einde aan de aansprakelijkheid van de aannemer.

 

De voorlopige oplevering wordt door de aannemer aangevraagd bij het beëindigen van de bouwwerken en de datum ervan wordt in gemeen overleg bepaald. Het eventueel uitvoeren van werken door nevenaannemers voor de voorlopige aanvaarding is toegestaan, eventueel mits een voorafgaande plaatsbeschrijving.

De inbezitneming van de speeltuin door de bouwheer zal als voorlopige aanvaarding beschouwd worden en zal tevens de aannemer ontslaan van schadevergoeding voor vertraging  in de afwerking. De voorlopige oplevering houdt de vaststelling van de voltooiing der werken in, alsook de goedkeuring ervan. Het proces verbaal van voorlopige oplevering wordt door beide partijen ondertekend en vermeldt de nog uit te voeren werken, afwerkingen en herstellingen.

 

De definitieve oplevering geschiedt 6 maanden na de voorlopige oplevering. Indien de opdrachtgever geen gevolg geeft aan het herhaald verzoek van de aannemer tot voorlopige of definitieve oplevering der werken, worden deze geacht door hem aanvaard te zijn.

10.    geschillen

Geschillen met buren, onvermijdelijke schade of hinder, alsmede geschillen met de overheid, brandweer en nutsbedrijven worden door de opdrachtgever rechtstreeks met bedoelde instanties beslecht, zonder de tussenkomst van de aannemer.

11.    afwerking

Indien bepaalde werken niet kunnen worden uitgevoerd wegens te hoge vochtigheidsgraad, kan de aannemer niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-voltooiing bij de voorlopige aanvaarding. Installatie en verbruik van verwarming of andere drooginstallaties, noodzakelijk voor de vervroegde afwerking, vallen ten laste van de opdrachtgever.

12.    groenaanleg

Indien groenaanleg ( gazon, bomen, struiken ) voorzien is in de opdracht, dan worden de werken uitgevoerd in gemeenschappelijk overleg met de opdrachtgever. Na het beëindigen van de groenaanleg wordt deze onmiddellijk aanvaardt door de opdrachtgever en valt het onderhoud ten zijne laste. Het eventueel uitvoeren van de groenaanleg buiten de uitvoeringstermijn van de bouwwerken, zal de aanvaarding van de bouwwerken niet weerhouden.

13.    veiligheid

Ameco verbindt zich ertoe alle mogelijke zorg en aandacht te besteden in het ontwerp en de uitvoering aan de veiligheid van de speeltuin.

Ameco aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien of veroorzaakt zijn uit of door de door Ameco geleverde installaties, anders dan dewelke door de wet voorzien zijn en waarvoor Ameco verzekerd is.

 

De opdrachtgever verbindt zich ertoe voor de ingebruikname de nodige verzekeringen af te sluiten teneinde de aansprakelijkheid te regelen en hierin Ameco te vrijwaren.

14.    Garantie

De garantiebepalingen zoals vermeld in de bijlage bij de algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

15.    controles en onderhoud

Bij de voorlopige oplevering zal de aannemer een origineel en gedagtekend onderhoudsboek aan de opdrachtgever overhandigen. De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle eventuele opmerkingen en gebreken in dit onderhoudsboekje in te schrijven. Dit boekje zal ten allen tijde door de opdrachtgever tijdens de uitbating van de speeltuin voorhanden zijn zodat ingeval van gebeurlijke ongeval dit kan voorgelegd worden.

 

De opdrachtgever verbindt zich ertoe een jaarlijkse controle door Ameco te laten uitvoeren.  Deze controle wordt wordt uitgevoerd aan het dan geldende tarief per uur, de verplaatsingskosten heen en terug van en naar de opdrachtgever zullen eveneens aan dit uurtarief aangerekend worden. Ameco zal in de eventueel resterende tijd kleine onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De materialen benodigd voor deze kleine en/of noodzakelijke werkzaamheden dienen apart vergoedt te worden volgens dan op te maken offerte. Weigering tot het uitvoeren van de preventieve controle, of de aan de hand van deze controle aangeraden of noodzakelijke werkzaamheden ontslaat de aannemer onmiddellijk en zonder ingebrekestelling van elke mogelijke aansprakelijkheid die uit het voortgezette gebruik van de installaties zou kunnen voortvloeien. De door de aannemer verrichte herstelwerkzaamheden en controles zullen door de aannemer in het onderhoudsboekje bijgeschreven worden.

16.    beheer en toezicht

De opdrachtgever verbindt zich ertoe de geleverde installaties als een goed huisvader te beheren en er regelmatig zelf toezicht en controle op uit te oefenen. Alle aanwijzingen die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen dienen onmiddellijk schriftelijk aan de aannemer gemeld te worden die dan eventuele aanbevelingen en / of interventies aan de opdrachtgever zal voorstellen. Deze aanbevelingen zijn slechts ten informatieve titel, de opdrachtgever blijft ten allen tijde zijn aansprakelijkheid behouden voor het gebruik en / of ter beschikking stellen van de geleverde installaties aan en / of door derden. De hierboven bedoelde interventies zullen steeds het voorwerp uitmaken van extra vergoeding aan de aannemer volgens de uurlonen en verplaatsingskosten vermeld in onderhavig contract.

17.    merken affichering

De opdrachtgever verbindt zich ertoe voor de volledige gebruiksduur van de installatie een door de aannemer geleverde ‘welkom’ affiche waarop onder meer de naam, het adres en het telefoonnummer van Ameco vermeld staat duidelijk zichtbaar op ooghoogte aan de hoofd ingang voor de kinderen van de speeltuin te hangen. De opdrachtgever verbindt zich ertoe dit paneel niet te verwijderen of zelfs ten dele te bedekken, en Ameco te verwittigen als de staat van dit paneel vervanging ervan vereist. Anderzijds verleent de opdrachtgever aan Ameco de toestemming om zelfs zonder aanwijsbare reden dit paneel te vervangen of te vernieuwen als de aannemer dit zou wensen.

 

18.    Werken aan materialen eigendom van de klant

Wij zijn aansprakelijk voor beschadiging bij plaatsing of herstelling door onszelf of onze medewerkers aan toestellen of materialen, eigendom van of geleverd door de klant

 

19.    Bijzondere voorwaarden 1

De klant verbindt zich ertoe om ons personeel niet rechtstreeks, noch onrechtstreeks, in dienst te nemen gedurende de looptijd van de overeenkomst, en in de periode van 6 maanden die er op volgt. Elke inbreuk op deze overeengekomen verplichting vormt een oneerlijke aanwerving die beboet wordt met 2500 euro per persoon, ten titel van schadevergoeding en rente, als onherroepelijk strafbeding.

Wij zijn aansprakelijk voor beschadiging bij plaatsing of herstelling door onszelf of onze medewerkers aan toestellen of materialen, eigendom van of geleverd door de klant

20.    bijzondere voorwaarden 2

Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat volgende werken niet tot het contract behoren en door de opdrachtgever zelf zullen uitgevoerd worden :

 

De schoonmaak van de speeltuin, ook deze vóór oplevering. De aannemer voorziet enkel in de afvoer van het restmateriaal van de speeltuin en de zeer oppervlakkige reiniging van de speeltuin.

Alle werken niet uitdrukkelijk in onderhavig contract of in de basisbeschrijving vermeld ;

 

21.    bijzondere voorwaarden 3

 

 Opgemaakt in dubbel te _______________________, op datum van ______________________

 

Gelezen en goedgekeurd door :

 

De aannemer,                                                                                                        De opdrachtgever,